管理施工汇说：窝工损失及其证明认定

查看全部 · 发表于 2021-5-21 14:02:55

工程场地移交不及时、发包方图纸不及时，交叉施工工作面移交不及时，甲供材料供应不及时，施工中出现了人工、机械无法充分发挥效益的情形，简单讲就是窝工索赔，窝工损失这笔钱，无论是求监理、求业主、求审计都要不到，即使起诉到法院，往往也因证据不足而败诉，因此，作为工程律师、合同工程师、商务经理、项目总经、法院审判人员都应深入研究，破解难题，找出路径，以促进建筑行业健康发展。

工程窝工损失如何查明认定，对审判的法官、鉴定的造价师、审批的业主来讲都是难题。窝工不同于停工。停工损失容易计算，只要锁定停工的天数、提供期间的人员、设备即可以计算。窝工说白了是工作面不充分，施工速度和效率降低，人工和机械的无法充分发挥功效。简单地讲就是3个人的活，5个人在干，多出的2个人，对施工方来讲就是窝工损失。那么如何查明认定窝工及窝工的损失呢？

第一，窝工的证明标准。

根据《民法典》第804条规定，因发包方原因致使工程中途停建、缓建，应当赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

据此规定，必须证明两点：一是发包方原因，二是窝工的事实。这里需要注意施工合同中有无排除性约定，比如有的施工合同约定“窝工不赔，工期顺延”。

第二，窝工的事实如何收集证据？

（一）窝工常见的证据

1、变更指令、业主指令（比如赶工的）、等待图纸、设计联系单，包括签收记录、收发文记录。

2、交叉施工工作面移交记录、场地移交记录、水准点和控制点移交记录。

3、人员机械进场审批表、人员考勤记录、分项工程开工报告（包括进度计划表）

4、工地例会纪要、施工日记、监理日记。

5、进度款支付的请款书（请款时间、请款金额、批复时间、到账金额）

6、机械租金、人工费支出的证明

（二）发生窝工后证据如何保全？

在项目进行的过程中，发生窝工，往往监理和发包方“三不原则”，不签认，不理睬、不答复。施工方往往“敢怒不敢言”，冷气吞声。心里想活干完了，我再找你算账。恕不知，最后选择诉讼，因证据不足，难逃败诉的结局。

建议是窝工事件发生之时，最好有专业的律师介入，帮助设计索赔思路、收集证据。

第三，窝工费用的计算模型如何确定？

计算窝工损失并无公认的模型，常见的有两种模型，第一个“降效系数法”和“实际费用额外支出法”，“降效系数法”目前法院难以接受，法院认可的是“实际费用支出法”。

通过网络图或横道图锁定窝工的线路、人工、机械的数量、施工的时长，完成的产值，计算出相对于合同约定产值多消耗的人工、机械的费用，并且这个费用是实际发生和支出的，而不是理论推算。

管理施工汇说：窝工损失及其证明认定 [复制链接]

工程经济+ 关注

管理施工

本周热点

24h 热点

图文推荐

客服中心